Договор авторского надзора за строительством образец

Для объектов капстроительства формы утверждены СП 246. При этом также следует руководствоваться актами, устанавливающими специальные правила ведения журналов в отношении отдельных объектов. В частности, предусмотренные прил. Образец приказа на авторский надзор в строительстве В соответствии с пп. Согласно п. Образец приказа об авторском надзоре можно скачать по ссылке: Приказ на авторский надзор - образец.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Библиография Введение Настоящий свод правил разработан с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [5] , с целью повышения безопасности и качества выполнения строительно-монтажных работ, долговечности, безопасности и надежности зданий, в соответствии Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" [7] , "Правилами разработки и утверждения сводов правил" [15] , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858. Зверлов, Ю. Величко, канд. Устинова, инж.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за реализацией проекта строительства . образец договора на авторский надзор, договор авторского надзора за строительством образец, Нормальный договор на. Договор на осуществление. Состав работ по авторскому надзору за строительством объекта регулярное ведение журнала авторского надзора установленного образца. Для выполнения работ по настоящему Договору «Исполнитель».

Договор на авторский надзор (образец) с приложениями

Предмет Договора 1. При необходимости продления работ по осуществлению авторского надзора составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. Стоимость работ и порядок расчетов 2. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Оплата за выполненные работы производится на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется ежемесячно по фактическим трудозатратам на основании Табель-справки в течение 10 десяти банковских дней с момента получения счета на оплату. В случае не подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и Табель-справки в течение 5 пяти рабочих дней и отсутствия мотивированного отказа от приемки результатов работы в указанный срок, Акт сдачи-приемки выполненных работ и табель-справка считаются подписанными, работа принятой и должна быть оплачена Заказчиком в соответствии с Договором 2. При необходимости выполнения Исполнителем проектных, чертежных и других работ, последние являются дополнительными работами и выполняются, при возможности выполнения Исполнителем таких работ, на основании письменного задания Заказчика и оплачиваются Заказчиком на условиях п. Обязанности и права Исполнителя 3. Исполнитель обязан: 3. Назначить приказом специалиста, ответственного за ведение авторского надзора и информировать об этом Заказчика с приложением копии соответствующего приказа. Прибытие Исполнителя на объект для осуществления авторского надзора фиксируется отметкой в журнале авторского надзора. По заданию Заказчика участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ и приемке ответственных конструкций, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимого объекта. Выборочно проверять соответствие производимых строительных и монтажных работ применяемому проекту.

Договор авторского надзора при строительстве

Предмет Договора 1. При необходимости продления работ по осуществлению авторского надзора составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. Стоимость работ и порядок расчетов 2.

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Оплата за выполненные работы производится на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется ежемесячно по фактическим трудозатратам на основании Табель-справки в течение 10 десяти банковских дней с момента получения счета на оплату. В случае не подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и Табель-справки в течение 5 пяти рабочих дней и отсутствия мотивированного отказа от приемки результатов работы в указанный срок, Акт сдачи-приемки выполненных работ и табель-справка считаются подписанными, работа принятой и должна быть оплачена Заказчиком в соответствии с Договором 2.

При необходимости выполнения Исполнителем проектных, чертежных и других работ, последние являются дополнительными работами и выполняются, при возможности выполнения Исполнителем таких работ, на основании письменного задания Заказчика и оплачиваются Заказчиком на условиях п.

Обязанности и права Исполнителя 3. Исполнитель обязан: 3. Назначить приказом специалиста, ответственного за ведение авторского надзора и информировать об этом Заказчика с приложением копии соответствующего приказа.

Прибытие Исполнителя на объект для осуществления авторского надзора фиксируется отметкой в журнале авторского надзора. По заданию Заказчика участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ и приемке ответственных конструкций, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимого объекта. Выборочно проверять соответствие производимых строительных и монтажных работ применяемому проекту. Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил.

Соблюдать технику безопасности при осуществлении авторского надзора на объекте. Исполнитель не осуществляет контроль за средствами, методами, последовательностью операций, техникой безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, инструментальный контроль за строительством.

Исполнитель не контролирует выполнение графиков строительно-монтажных работ. Исполнитель не контролирует и не отвечает за действия или упущения строительного подрядчика и других лиц, привлекаемых Заказчиком к выполнению строительно-монтажных работ. Исполнитель вправе: 3.

Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке дополнения и изменения в проектную документацию в рамках утвержденного Проекта. Вносить предложения в органы Государственного архитектурно-строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятия мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение Договорных обязательств до выяснения причин, в случаях согласования Заказчиком осуществления и или приемки строительно-монтажных работ с отступлениями от проектной и другой нормативной и технической документации без согласия Исполнителя. Исполнитель вправе беспрепятственно посещать площадку строительства и наблюдать за ходом строительно-монтажных работ в течение их подготовки и выполнения.

Он также имеет право проводить дополнительный осмотр или испытание конструкций независимо от того, выполняется или уже закончена данная деталь, в том числе потребовать от строительного подрядчика и последний обязан по первому указанию Исполнителя произвести вскрытие, замер любой части работ и восстановить ее с требуемым качеством.

При этом в случае отказа строительного подрядчика или Заказчика от вскрытия указанных работ, Исполнитель ответственности не несет, акты скрытых работ не подписывает. Отказ фиксируется записью в журнале авторского надзора. Исполнитель вправе проверять соответствие сертификатов паспортов и другой документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации.

Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ по осуществлению авторского надзора в случае неоплаты Заказчиком работ, выполненных Исполнителем по настоящему Договору согласно п.

По своему усмотрению выезжать на объект не более 2-х раз в месяц для осуществления своих обязанностей по настоящему Договору без задания Заказчика. Привлекать для осуществления своих обязанностей по настоящему Договору в целях его качественного исполнения специалистов, не указанных в приказе на осуществление авторского надзора, информировав Заказчика.

Исполнитель может поручать, по договору подряда осуществление авторского надзора другим юридическим и физическим лицам. Исполнитель вправе приостанавливать производство отдельных видов строительно-монтажных работ при осуществлении их с отступлениями от проектной изыскательской и другой технической документации, при нарушении технических условий и правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве на такой срок и в таком порядке, как это будет им предложено.

Исполнитель имеет право запрещать применение и давать указания о замене и вывозе с площадки строительства любых материалов и оборудования, которые, по мнению Исполнителя, не соответствуют установленным требованиям.

Об указанных выше действиях Исполнитель уведомляет Заказчика любым доступным Исполнителю способом. Обязанности и права Заказчика 4. Обязанности Заказчика: 4. Обеспечить специалистам Исполнителя доступ на строительную площадку в места производства строительно-монтажных работ.

Своевременно выдавать задание Заказчика Исполнителю, рассматривать и подписывать соответствующие документы, оплачивать выполненные работы согласно условиям настоящего Договора. Производить организацию специальных вызовов специалистов на стройку во исполнение п.

Организовывать технические совещания по строительству объекта. Организовать рабочее место на объекте строительства при необходимости. Организовать проверку проектной документации генподрядной организацией, субподрядными организациями и поставщиками материалов и оборудования и выдачу замечаний до начала строительно-монтажных работ и поставки материалов и оборудования.

Обеспечить на объекте наличие полного актуального комплекта проектной документации с учетом всех выполненных корректировок. Назначить ответственное лицо, полномочного представителя для осуществления координационных действий между Сторонами, участниками настоящего Договора, в том числе и для подтверждения соответствия Табель-справки журналу авторского надзора на объекте. Заказчик или его ответственный представитель обязуется изучать представляемые Исполнителем документы, проекты и иную информацию, относящуюся к настоящему Договору и объекту в целом, и своевременно принимать решения, относящиеся к его обязанностям и компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

Заказчик обязуется предоставить при необходимости дополнительные исходные данные, если в составе Договора имеются работы по реконструкции или модернизации объекта результаты испытаний конструкций, оборудования, опасных материалов, анализы загрязнения воздуха и воды, результаты лабораторных и натурных испытаний и т. Если Заказчику станет известно о какой-либо поломке или дефекте на строительстве или несоответствии выполняемых работ проектной и другой технической документации, он обязуется в письменной форме ставить Исполнителя в известность об отступлениях от проекта и обнаруженных дефектах при строительстве объекта.

Фиксировать в журнале авторского надзора прибытие - отбытие Исполнителя его представителей. Производить приемку и оплатить выполненные работы, в том числе указанные в п. Заказчик вправе: 4. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц выполнять связанные с настоящим Договором, но не являющиеся предметом настоящего Договора работы.

При этом если Исполнитель считает, что из-за такого действия возникает задержка или увеличивается цена его работ, то Исполнитель должен письменно сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик своевременно принять меры к урегулированию разногласий. В необходимых случаях Заказчик может заключить по согласованию с генеральным проектировщиком прямой договор с юридическими и физическими лицами на выполнение авторского надзора по отдельным видам работ.

Заказчик может предусматривать авторский надзор за эксплуатацией построенного объекта. Вид, характер и продолжительность таких работ устанавливается в отдельном договоре.

Ответственность сторон 5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд УР. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, с уведомлением в установленном порядке Заказчика, но не окончившейся расторжением Договора.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ, и не вправе ссылаться на действие лиц, привлеченных или каким-либо способом, заинтересованных им для выполнения своих обязательств.

При возникновении спорных вопросов между сторонами по исполнению обязательств претензии должны быть рассмотрены в 15-дневный срок с момента направления.

В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской Республики или в Первом Арбитражном третейском Суде ОГРН 1127746264711, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. Решение третейского суда окончательно, обжалованию не подлежит, обязательно для Сторон настоящего Договора.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. Пени могут быть начислены и выплачены только в случае предъявления одной из сторон претензии или иска другой стороне. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по договору в пределах гарантийного срока.

Указанное условие является существенным и не может рассматриваться как соглашение или заявление об ограничении ответственности. Заказчик, доверенное ответственное лицо несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, надлежащий контроль и своевременное информирование Исполнителя, а также за предоставление информации, влияющей на выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

Заказчик полностью компенсирует ущерб, понесенный Исполнителем из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы. При необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или просрочке платежа против сроков, определенных в настоящем Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере, соответствующем величине процентов за просроченный краткосрочный кредит на сумму, от уплаты которой он отказался, по ставке банка Исполнителя за период задержки расчетов против установленного Договором срока.

Исполнитель не несет ответственность за обнаружение, нахождение, ввоз, вывоз или уничтожение опасных материалов на площадке строительства взрывоопасные, токсичные, легковоспламеняющиеся и т. Обстоятельства непреодолимой силы 6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее 5 Пяти дней со дня наступления указанных обстоятельств.

Расторжение Договора 7. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя за 10 десять календарных дней до дня прекращения действия Договора. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: а задержки более 10 десяти рабочих дней в оплате выполненных Исполнителем работ или отказа Заказчика в оплате Исполнителю; б если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных и материалов, иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, не принял необходимых и достаточных действий для устранения выше указанных обстоятельств: в в случае невыполнения предписаний Исполнителя, указанных в Журнале авторского надзора; г в любое время, уведомив Заказчика за 10 десять календарных дней до дня прекращения действия Договора.

В случае одностороннего расторжения Договора сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие Договора. Если нарушение обязательств продолжается по истечении 5 пяти дней со дня получения уведомления, сторона-инициатор направляет повторное уведомление.

Договор считается расторгнутым прекратившим действие со дня, указанного в уведомлении. Прочие условия 8. Выходной день: суббота и воскресенье. Термины и определения 9. Договор — соглашение двух лиц сторон , направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав, ответственностей, условий, обязанностей, стоимости, которые могут быть между Заказчиком и Исполнителем в период выполнения работ.

Стороны — совместно именуемые в настоящем Договоре Заказчик и Исполнитель. Работы основные работы , работы по настоящему Договору, авторский надзор — совокупность действий, осуществляемых выборочно на основании настоящего договора по заданию Заказчика, представителей проектной организации, преимущественно авторов проекта или его раздела лов , производимых визуально с регистрацией в журнале авторского надзора, и при необходимости по дополнительному соглашению документально в виде чертежей, схем, писем, консультаций, и т.

Вышеупомянутые действия направлены на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических решений и действий, осуществляемых строительным подрядчиком в процессе возведения указанного в настоящем договоре объекта строительства, принятым решениям в применяемом проекте объекта строительства. Применяемый проект проектная документация, проект — должным образом согласованная со всеми заинтересованными службами и лицами, получившая в необходимых случаях положительное заключение экспертизы рабочая документация проект, проектная документация , соответствующая действующим нормативным документам и законам Российской Федерации.

Представитель Заказчика — компетентное физическое лицо специалист , представляющее интересы Заказчика в пределах предоставленных им полномочий на основании соответствующих документов. Привязка - работы по изменению существующей проектной документации в части схемы организации земельного участка, подземной цокольной части здания, инженерных коммуникаций, расположенных ниже отметки чистого пола первого этажа, с целью приспособления ее к условиям существующей площадки строительства и выданным техническим условиям на подключение к инженерным сетям, и не влияющие на изменение других инженерных систем, архитектурных и планировочных решений и строительных конструкций здания.

Необходимый случай — ситуация, при которой согласующая инстанция отказала в согласовании проектной документации, сославшись на некомплектность проектной документации, несоответствие проектной документации действующим нормам. Существенные условия — раздел 1 Предмет Договора , раздел 2 Стоимость и порядок оплаты работ , а также п.

Обоснованные замечания недостатки — критические суждения о некомплектности проектной документации, несоответствии проектной документации действующим нормам, заданию на проектирование, выданным техническим условиям, а также несоответствии условиям настоящего Договора или законодательства РФ с указанием конкретной ссылки пункта действующего документа, нарушение которого выявлено в проектной документации. Гарантийный срок - время, в течение которого Заказчик может предъявить претензию Исполнителю по поводу недостатков в работе выполненной Исполнителем по настоящему договору.

Задание вызов Заказчика - телефонное, электронное, письменное, иное уведомление Исполнителя о необходимости выполнить работы по настоящему договору которое объективно может быть зафиксировано сторонами. Заказчик - юридическое лицо, распоряжающееся денежными средствами, выделяемыми на финансирование капитального строительства, обеспечивающее совместно с другими участниками инвестиционного процесса ввод в действие объектов строительства.

Договор авторского надзора

Окончание: получение разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта. Оплата производится в следующем порядке: 6. При завершении строительно-монтажных работ на Объекте и получении Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по договору. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения акта-сдачи приемки выполненных работ по договору, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае оформляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Срок действия договора: с момента заключения договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Журнал авторского надзора за строительством – образец заполнения

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: - осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: , - участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99. Срок действия договора 2. Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору: начало - письменное уведомление Заказчика о начале работ. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца. Стоимость работ и порядок расчетов 3. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 60 шестидесяти календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненных работ.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мастер авторского надзора за строительством Живой Бани в Анапе Роман Петрушин

Авторский надзор в строительстве: заключение договора авторского надзора

Предмет Договора 1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за реализацией проекта строительства объекта [Проект строительства] по адресу: [Адрес объекта], а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. В качестве Исполнителя по настоящему Договору выступает разработчик проекта строительства. Авторский надзор непосредственно осуществляется группой работников Исполнителя в составе [Количество работников] человек. При формировании группы авторского надзора Исполнитель должен руководствоваться действующими нормативными актами. В случае объективной невозможности участия конкретного работника Исполнителя в осуществлении авторского надзора по настоящему Договору, Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком заменить его другим своим работником.

Состав работ по авторскому надзору за строительством объекта регулярное ведение журнала авторского надзора установленного образца. Для выполнения работ по настоящему Договору «Исполнитель». осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и Оплата оказанных услуг по договору производится по фактическим .. а также предоставить заверенные Исполнителем образцы подписей вы-. на ведение авторского надзора заключили настоящий договор на осуществление авторского надзора (далее – Договор) и об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством Форма оплаты перечислением.

Какие обязательные существенные условия необходимо предусмотреть по тексту договора? Существенными условиями в договоре на ведение авторского надзора за строительством являются: предмет договора с указанием наименования и местонахождения объекта; сроки начала и завершения выполнения работ, являющихся предметом договора число, месяц и год , а также по соглашению сторон сроки начала и завершения выполнения отдельных видов этапов работ промежуточные сроки ; договорная контрактная цена или способ ее определения; порядок расчетов за осуществление авторского надзора за строительством; права и обязанности сторон; ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств; порядок изменения и расторжения договора; порядок и сроки сдачи и приемки результатов работ. К договору на ведение авторского надзора за строительством прилагаются: план-график выхода специалистов на объект строительства; смета затрат с указанием объемов финансирования на текущий год; перечень ответственных конструкций и основных видов этапов работ, подлежащих приемке с участием представителя авторского надзора за строительством; приказ разработчика проектной документации о включении специалистов проектной организации в группу авторского надзора за строительством; протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя подрядных торгов торгов , если их проведение является обязательным; иные документы по соглашению сторон. Формирование условий и заключение договора на ведение авторского надзора за строительством невозможно без утвержденной проектной документации.

Примерная форма договора авторского надзора

Договор с авторским надзором Авторский надзор в строительстве: заключение договора авторского надзора Авторский надзор в строительстве — комплекс мониторинговых и контрольных мер, осуществляемых лицом, ответственным за разработку проектной документации. Авторское сопровождение призвано отслеживать соответствие проводимых работ заявленному проекту и законодательным нормам в сфере градостроительства и архитектуры. Это один из видов услуг, которые — при потребности — может предоставить проектировщик. Положение об авторском надзоре в строительстве Согласно действующему законодательству, такой контроль осуществляется на основании запроса застройщика, который намерен вести за строительством объекта повышенный контроль. Кроме того, Госархистройинспекция ГАСК может выдать постановление на ведение надзора автору проектной документации или конструкторской документации, если он подтвердит факт своего авторства. Но, в целом, как показывает практика, такой вид деятельности чаще всего инициирован именно со стороны заказчика для контроля происходящего на стройплощадке и соответствия конечного результата запланированному. Чем отличается от технического — тем, что осуществляется непосредственно лицом, имеющим отношение к разработке плана и проекта, градостроительных условий и ограничений, принимая во внимание землеустроительное обслуживание. Осуществление такой деятельности возможно при строительстве с нуля, перепланировании, при капитальном ремонте. Права и обязанности обеих сторон регулируют Положения о надзоре от 2003 года, входящие в Государственные строительные нормы.

СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений

.

Договор на осуществление авторского надзора за строительством (примерная форма)

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Контроль за строительством? Как правильно его вести? Что требовать от технического надзора? Выпуск 6
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. kuffbaclmedd

    Я б недодумалса.

  2. Евдокия

    Сколько угодно.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных